HOME  /  프리미엄 전용관  /  업무자료실  /  부동산/건설

무료회원 실내건축ㆍ창호 공사 표준계약서 - 섬네일 1page
1/5
  • 1 page
  • 2 page
  • 3 page
  • 4 page
  • 5 page

실내건축ㆍ창호 공사 표준계약서

상품번호
YF-COR-5672
분량
5 page
조회
1,254 건
파일 포맷
한글 (hwp)
이용등급
무료회원
후기 평가

5

2건의 후기보기
실내건축ㆍ창호 공사 표준계약서는 실내건축ㆍ창호 공사를 의뢰한 소비자와 시공업자와 사이에 체결된 공사 계약상의 권리ㆍ의무 및 책임에 관한 사항을 규정함을 목적으로 합니다. 시공업자는 계약체결 시 소비자에게 상호 및 대표자 성명, 영업소재지 주소(소비자의 불만을 처리할 수 있는 곳의 주소 포함)를 기재한 본 계약서, 공사면허 등을 소비자에게 제공하고 시공장소 및 공사일정, 공사비(계약금, 중도금, 잔금) 및 지급방법, 공사의 범위 및 공사의 내역, 연체료 및 지체보상금, 계약보증 및 해제, 위약금, 공사의 변경, 양도양수, 하자보수에 관한 사항을 소비자가 이해할 수 있도록 설명해야 합니다. 소비자는 공사금액을 지급함에 있어 하자가 발견되었을 경우 하자의 보수나 하자보수에 갈음하는 금액을 시공업자에게 청구할 수 있으며, 이를 청구한 경우 소비자는 시공업자가 하자를 보수하거나 하자보수에 갈음하는 금액을 지급 할 때까지 그에 상응하는 공사금액의 지급을 거절할 수 있습니다. * 출처 : 공정거래위원회(https://www.ftc.go.kr)
  • 한글 (hwp)한글 (hwp)

TAG

#표준계약서 #표준계약 #실내건축 #계약서 #계약문 #게약서 #표준
2022 예스폼 후기왕

예스폼

본 문서의 미리보기 큰 이미지
무료회원이 되시면 보실 수 있습니다.

1장 목적
2장 계약서 제공ㆍ설명 의무
3장 계약내용
4장 시공업자의 의무
5장 소비자의 의무
6장 지연배상
7장 계약해제 및 위약금
8장 공사변경
9장 양도양수
10장 하자보수
11장 분쟁의 해결
12장 관할법원

실내건축ㆍ창호 공사 표준계약서
표준약관 제10079호
(xxxx.xx.xx.제정)
제1조 (목적)
이 계약서는 실내건축ㆍ창호 공사를 의뢰한 소비자와 시공업자와 사이에 체결된 공사 계약상의 권리ㆍ의무 및 책임에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (계약서 제공ㆍ설명 의무)
“시공업자”는 계약체결 시 소비자에게 상호 및 대표자 성명, 영업소재지 주소(“소비자”의 불만을 처리할 수 있는 곳의 주소 포함)를 기재한 본 계약서, 공사면허 등을 소비자에게 제공하고 다음 각 호의 규정을 “소비자”가 이해할 수 있
도록 설명하여야 한다.
1.시공장소 및 공사일정
2.공사비(계약금, 중도금, 잔금) 및 지급방법
3.공사의 범위 및 공사의 내역
4.연체료 및 지체보상금
5.계약보증 및 해제, 위약금
6.공사의 변경, 양도양수, 하자보수
제3조 (계약내용)
1.시공장소 :
2.공사일정 : 착공일..부터 공사완료일..( 일간)
※ 단, 아파트 입주예정일지연 등 부득이한 사정이 발생한 경우 “소비자”와 “시공업자”는 합의하여 공사 완공일자를 조정 할 수 있다.
3.총 공사금액 : (부가가치세 포함)
구 분
계약금
중도금
잔 금
금 액
지급일
※ 납부계좌번호 :
4.“시공업자”는 제3조제3항의 공사금액을 원자재 가격 상승 등을 이유로 인상할 수 없다.
5.공사의 범위 및 공사의 내역 : “시공업자”는 “소비자”가 쉽게 이해할 수 있도록 소비자에게 공사의 범위와 물량, 시공자재의 제품, 규격 등을 기재한 별도의 내역서를 제출하여야 한다.

(이하 생략)

받은 별점

5/ 5

2개 의 별점

2022년 예스폼 후기왕을 찾습니다!

예스폼에서 이용하신 서식에 후기를 남겨주세요.
리뷰를 가장 많이, 정성스럽게 작성해주신 분을 후기왕으로 선정합니다.
이용하신 서식을 함께 등록하면 당첨 확률 UP!

이벤트보기

공사표준계약서[工事標準契約書] 조회수 192

공사표준계약서란 업체 간에 공사를 수행하기 위한 계약 사항을 기재한 양식을 말하며, 공사표준계약서를 작성할 때에는 공사명, 대지 위치, 공사기간, 도급금액, 선금, 기성부분의 시기 및 방법, 하자 담보책임기간, 하자 보수 보증금률, 지체상금률, 계약보증금 등으로 구분하여 각 항목에 정확한 내용을 기재하도록 한다.
공사표준계약서를 작성함으로써 해당 공사 진행에 대한 계약 사항을 명확히 하여 계약을 공정하게 진행할 수 있으며, 이후 공사 진행에 문제가 발생하거나 공사가 지연되는 경우 이로 인해 문제가 발생하는 것을 효과적으로 해결할 수 있다.

공사표준계약서와 함께 해당 공사를 진행하기 위한 자재의 공급, 근로자 현황, 설비 내역 등을 첨부하기도 한다.

서식사전 더보기

연관 추천서식

온라인문의 카톡문의